Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 28 de Noviembre de 2007

Abogados Público y Administrativo

Resumen

---

"RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INTERESES. RETRASO. LIQUIDACIÓN DE OBRA. Se interpone recurso frente a la resolución tácita dictada por Ministerio de Medio Ambiente por la que se rechaza la petición de intereses formulada por retraso en el pago de la liquidación de la obra. Como el único acto formal de recepción es el de fecha 12 de Noviembre de 2003, es a partir de dicho acto cuando se computa el plazo de seis meses por lo que el pago se realizó en fecha y no procede el devengo de intereses. Resulta, además, que en este caso no consta que ocurrió desde la supuesta terminación de las obras hasta el momento de suscripción del acta de recepción; la realidad es que no se ha acreditado que por parte de la entidad recurrente se dirigiera ninguna forma de intimación a la Administración con el fin de que se suscribiera el acta de recepción de las obras por lo que no puede imputarse solo a la administración dicha demora y no puede justificarse de este modo el retraso en la fecha de recepción para la suscripción del acta de recepción. Se desestima el recurso. "

Ver el contenido completo de este documento

Historial del Caso

---

☞ Sentencia Favorable a: Administración

Extracto

---

Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 28 de Noviembre de 2007

SENTENCIA

Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil siete.

Vistos por la Sala citada al margen el Recurso numero 01/192/2006 interpuesto por UTE

PROYECTOS E INSTALACIONES DE DESALACIÓN S.A. (PRIDESA) y CADAGUA S.A. en

UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, representado por el procurador Sr. ARGIMIRO VAZQUEZ

GUILLEN, contra la resolución tácita dictada por Ministerio de Medio Ambiente por la que se

rechaza la petición de intereses formulada por la entidad ahora recurrent...

Ver el contenido completo de este documento

---